Contrato de obras para la ejecución del proyecto de remodelación de la Plaza de España de Daimiel. La actuación comprende la remodelación integral del espacio público urbano, renovación de pavimentos, mejora de la accesibilidad, adecuación de infraestructuras urbanas, equipamiento y jardinería.
| Órgano de contratación | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel |
|---|---|
| Expediente | 202628 |
| Tipo de contrato | Obras |
| Procedimiento | Abierto simplificado |
| Presupuesto base sin IVA | 998.998,49 € |
| Presupuesto base con IVA | 1.208.788,17 € |
| Valor estimado | 998.998,49 € |
| Lugar de ejecución | Ciudad Real |
| CPV | 45000000, 45233200, 45233252, 45220000 |
| Fin del plazo de presentación | 15/07/2026 a las 23:59 (plazo cerrado) |
| Estado | Resuelta |
| Garantía definitiva | 5,0 % |
Qué compra y a quién adjudica Ayuntamiento de Daimiel · Más licitaciones en Ciudad Real · Más licitaciones de obras
Criterios de adjudicación
- Oferta Económica · 35,0 puntos · por fórmula
- Opciones de Ejecución Técnica · 35,0 puntos · por fórmula
- Ampliación de Plazo de Garantía · 9,0 puntos · por fórmula
- Reducción de Plazo de ejecución · 21,0 puntos · por fórmula
Solvencia que pide
- No estar incurso en incompatibilidades
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Capacidad de obrar
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- No prohibición para contratar
El anuncio solo trae los medios; los importes están en el pliego.
Cuánto bajan los que ganan
En 11195 adjudicaciones del mismo grupo de CPV (450), quien ganó bajó una mediana del 1,5 % (la mitad, entre el 0,0 % y el 9,6 %). Con tres o más ofertas, 10,2 %. Solo hubo una oferta en el 50 % de ellas. Calcula la baja temeraria.
Cuántos puntos saca tu baja
Leemos la fórmula del precio en el pliego y la aplicamos a tu baja frente a la mejor de las demás.
Resultado
- · sin IVA
Cuándo vence
- vence el 30/01/2027 (6 meses desde, el 30/07/2026) · estimado: el contrato no publica su inicio, se cuenta un mes desde la adjudicación
Cuando acabe se volverá a licitar. Otros contratos que vencen.
Publicado por el órgano
- Acuerdo de iniciación del expediente
- Autorizacion Previa Actuaciones Arqueologicas
- RECTIFICACION VEC PCAP
- Memoria justificativa
Documentos y anuncios
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Actualizado el 30/06/2026 a las 18:37. No somos una plataforma de contratación: la oferta se presenta en la del órgano.