Adecuacion de aula de psicomotricidad en el CEIP Tigaday. T.M Frontera. El Hierro
| Órgano de contratación | Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias |
|---|---|
| Expediente | OBR/2026/0000137852 |
| Tipo de contrato | Obras |
| Procedimiento | Abierto simplificado |
| Presupuesto base sin IVA | 263.520,03 € |
| Presupuesto base con IVA | 281.966,43 € |
| Valor estimado | 7.967,19 € |
| Lugar de ejecución | Canarias |
| CPV | 45000000, 45214200, 45200000, 45210000 |
| Fin del plazo de presentación | 22/09/2026 a las 23:59 (plazo cerrado) |
| Estado | Adjudicada |
| Garantía definitiva | 5,0 % |
Qué compra y a quién adjudica Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias · Más licitaciones en Canarias · Más licitaciones de obras
Criterios de adjudicación
- Ampliación del plazo de garantía · 30,0 puntos · por fórmula
- Precio ofertado · 70,0 puntos · por fórmula
Solvencia que pide
- Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia tecnica de las personas licitadoras. Asimismo, puedeacreditarse la correspondiente
- Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia economica y financiera de las personas licitadoras.Asimismo, puede acreditarse la
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
El anuncio solo trae los medios; los importes están en el pliego.
Cuánto bajan los que ganan
En 76 adjudicaciones de este órgano en el mismo sector (CPV 45), quien ganó bajó una mediana del 4,3 % (la mitad, entre el 0,6 % y el 8,1 %). Con tres o más ofertas, 5,5 %. Solo hubo una oferta en el 25 % de ellas. Calcula la baja temeraria.
Cuántos puntos saca tu baja
Leemos la fórmula del precio en el pliego y la aplicamos a tu baja frente a la mejor de las demás.
Resultado
- ABRAGON INFRAESTRUCTURAS, SL · 262.770,00 € sin IVA · 2 ofertas
Facturar este contrato a FACe con los códigos DIR3 del pliego, y cuándo te tienen que pagar.
Cuándo vence
- vence el 15/05/2027 (6 meses desde, el 15/11/2026) · estimado: el contrato no publica su inicio, se cuenta un mes desde la adjudicación
Cuando acabe se volverá a licitar. Otros contratos que vencen.
Publicado por el órgano
- Acta III del órgano de asistencia · ·
- Acta III del órgano de asistencia · ·
- Acta II del órgano de asistencia · ·
- Acta I del órgano de asistencia · ·
- Memoria justificativa
- Acuerdo de iniciación del expediente
- Diligencia Pliegos Tipo
- Documento de aprobación del expediente
- Diligencia fecha apertura
- Informe criterios adjudicación
- Composición de la mesa de contratación
Documentos y anuncios
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Actualizado el 15/10/2026 a las 12:43. No somos una plataforma de contratación: la oferta se presenta en la del órgano.