OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO PARA AA.VV. DE VIESQUES, por procedimiento abierto simplificado, no sujeto a regulación armonizada y con varios criterios de adjudicación.
| Órgano de contratación | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón |
|---|---|
| Expediente | 124405K/2024 |
| Tipo de contrato | Obras |
| Procedimiento | Abierto simplificado |
| Presupuesto base sin IVA | 422.191,79 € |
| Presupuesto base con IVA | 510.852,07 € |
| Valor estimado | 464.410,96 € |
| Lugar de ejecución | Asturias |
| CPV | 45210000 |
| Fin del plazo de presentación | 23/06/2025 a las 17:00 (plazo cerrado) |
| Estado | Resuelta |
Qué compra y a quién adjudica Ayuntamiento de Gijón · Más licitaciones en Asturias · Más licitaciones de obras
Criterios de adjudicación
- Ampliación del plazo de garantía · 20,0 puntos · por fórmula
- Precio · 80,0 puntos · por fórmula
Solvencia que pide
- Según se establece en el apartado 10 del CCP.
- Según se establece en el apartado 10 del CCP.
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- No estar incurso en incompatibilidades
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Capacidad de obrar
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
El anuncio solo trae los medios; los importes están en el pliego.
Cuánto bajan los que ganan
En 23 adjudicaciones de este órgano en el mismo sector (CPV 45), quien ganó bajó una mediana del 15,7 % (la mitad, entre el 6,5 % y el 22,2 %). Con tres o más ofertas, 20,2 %. Solo hubo una oferta en el 13 % de ellas. Calcula la baja temeraria.
Cuántos puntos saca tu baja
Leemos la fórmula del precio en el pliego y la aplicamos a tu baja frente a la mejor de las demás.
Resultado
- OBRAS, VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE, S.L. · 385.000,00 € sin IVA · 2 ofertas
Facturar este contrato a FACe con los códigos DIR3 del pliego, y cuándo te tienen que pagar.
Cuándo vence
- vence el 28/05/2026 (9 meses desde, el 28/08/2025) · estimado: el contrato no publica su inicio, se cuenta un mes desde la adjudicación
Cuando acabe se volverá a licitar. Otros contratos que vencen.
Publicado por el órgano
- Acta de la Mesa de Contratación 24-06-2025 · ·
- Acta Mesa de Contratción 22-07-2025 · ·
- Acta Mesa de Contratación 15-07-2025 · ·
- Resolución Alcaldía de modificación del Presupuesto de Ejecución Material y de ampliación del plazo hasta el 11-12-2026
- Resolución Alcaldía ampliación de plazo 27-05-2026
- Resolución Alcaldía continuidad provisional de obras y ampliación de plazo 27-05-2026
- Documento administrativo de formalización de la modificación del contrato 20-07-2026
Documentos y anuncios
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). Actualizado el 24/07/2026 a las 13:59. No somos una plataforma de contratación: la oferta se presenta en la del órgano.